általános szerződési feltételek
Az alábbi feltételek az Erki Cégcsoport által nyújtott generálkivitelezési, SIP paneles ház-építési és kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkoznak. A konkrét megrendelésekre vonatkozó részletes szerződést a felek egyedileg írásban rögzítik.
Hatály és érvényesség
A jelen ÁSZF általános keretszabályokat tartalmaz; a tényleges üzleti kapcsolat alapja a felek által aláírt egyedi vállalkozási szerződés. Eltérés esetén az egyedi szerződés rendelkezései az irányadók.
szerződő felek
Szolgáltató: Erki Cégcsoport — Erki Szilárd ügyvezető. Székhely: Magyarország. E-mail: ugyvezeto@erkicegcsoport.hu, telefon: +36 (20) 278 6979. Megrendelő: a szolgáltatást igénybe vevő természetes vagy jogi személy.
szolgáltatás tárgya
Generálkivitelezés, SIP paneles házak tervezése és kivitelezése, építészeti tervezés, ingatlanfejlesztés (Sparta House), belsőépítészet. A konkrét műszaki tartalom, határidők és vállalkozási díj az egyedi szerződésben kerül rögzítésre.
ajánlatkérés és szerződéskötés
Ajánlatkérés a /kapcsolat oldalon vagy közvetlen e-mailen kezdeményezhető. Az ajánlat a kibocsátástól számított 30 napig érvényes. A szerződés a felek általi aláírással jön létre.
vállalkozási díj és fizetés
A vállalkozási díjat a felek az egyedi szerződésben rögzítik, jellemzően ütemezett részletfizetésekkel a műszaki haladásnak megfelelően. Az árak nettó értéket jelentenek, a hatályos áfa-tartalom külön kerül felszámításra.
jótállás és szavatosság
Az átadás-átvételtől számított jogszabály szerinti jótállási és szavatossági kötelezettségek terhelnek minket. SIP paneles házak szerkezetére kiterjesztett, 10 éves garanciát vállalunk. Részletek az egyedi szerződésben.
adatkezelés
Az adatkezelés részleteit külön Adatvédelmi Tájékoztatóban rögzítjük (lásd /adatvedelem). A megrendelő adatait kizárólag a szerződés teljesítéséhez használjuk.
vitarendezés és záró rendelkezések
A felek közötti vitákat elsősorban egyeztetés útján igyekszünk rendezni. Eredménytelenség esetén a magyar joghatóság és az illetékes magyar bíróságok kizárólagos illetékességgel rendelkeznek.
Utolsó frissítés: